AGB für Montagedienstleistungen – Wirch Montage, Mannsdorf an der Donau
Stand: August 2026
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen Wirch Montage, Inhaber Markus Wirch, Marchfeldstraße 61, 2304 Mannsdorf an der Donau, Österreich (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über Montagedienstleistungen im Bereich Möbelmontage.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Dies gilt auch, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis entgegenstehender AGB Leistungen vorbehaltlos erbringt.
Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 1 KSchG).
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet. Die Darstellung von Leistungen und Preisen auf der Website stellt kein bindendes Angebot dar.
Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers (E-Mail genügt) oder durch Beginn der Montagearbeiten zustande. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Auftragsbestätigung auf Richtigkeit zu prüfen und Unstimmigkeiten unverzüglich mitzuteilen.
Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Auftragsbestätigung bzw. dem individuellen Angebot. Der Auftragnehmer erbringt Montageleistungen für Möbel und Einrichtungsgegenstände gemäß den Montageanleitungen des Herstellers und unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften.
Nicht im Leistungsumfang enthalten sind, sofern nicht ausdrücklich vereinbart:
Express-Service, Wochenendmontage, Geräteanschlüsse und erweiterte Entsorgung werden gesondert verrechnet und sind im Angebot ausgewiesen.
Es gelten die im Angebot genannten Festpreise in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 20 %). Anfahrt im Großraum Wien und Niederösterreich (bis 30 km ab Mannsdorf) ist im Festpreis enthalten, sofern nicht anders vereinbart.
Die Zahlung ist unmittelbar nach Abschluss der Montage und Abnahme fällig, sofern nicht anders vereinbart. Bei Firmenkunden kann auf Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel gewählt werden.
Akzeptierte Zahlungsmittel: Bar, Banküberweisung, Kartenzahlung vor Ort (EC-/Kreditkarte). Bei Großprojekten ab € 1.000 kann eine Anzahlung von 30 % bei Auftragsbestätigung vereinbart werden.
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (derzeit 4 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) berechnet. Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden bleibt vorbehalten.
Der Auftraggeber stellt sicher, dass:
Verzögerungen oder Mehraufwand aufgrund fehlender oder mangelhafter Mitwirkung des Auftraggebers können zu Mehrkosten führen, die nach vorheriger Absprache verrechnet werden.
Vereinbarte Termine sind verbindlich. Der Auftragnehmer bemüht sich, Termine einzuhalten. Bei unvorhergesehenen Umständen (Krankheit, höhere Gewalt, Lieferverzögerung der Möbel) wird der Auftraggeber unverzüglich informiert und ein Ersatztermin vereinbart.
Stornierungen bis 48 Stunden vor dem Termin sind kostenfrei. Bei späterer Stornierung kann eine Ausfallpauschale von bis zu 50 % des Auftragswertes verrechnet werden, sofern kein Ersatztermin vereinbart werden kann.
Nach Abschluss der Montage erfolgt eine gemeinsame Abnahme mit dem Auftraggeber. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich zu rügen. Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Auftraggeber die Montage ohne Vorbehalt in Anspruch nimmt oder nicht innerhalb von 7 Tagen nach Fertigstellung Mängel schriftlich rügt.
Der Auftragnehmer gewährt 12 Monate Garantie auf die von ihm erbrachte Montageleistung. Die Garantie umfasst kostenlose Nachjustierung bei sich verstellenden Türen, Schubladen oder lockeren Befestigungen. Nicht erfasst sind:
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden.
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach auf den Auftragswert begrenzt.
Der Auftragnehmer verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung bei Allianz Versicherungs-AG, Österreich. Schadensmeldungen sind unverzüglich an support@wirch.modproject.ch zu richten.
Bei Fernabsatzverträgen (Bestellung per E-Mail/Website ohne gleichzeitige persönliche Anwesenheit) steht Verbrauchern ein Widerrufsrecht gemäß FAGG zu, sofern der Vertrag noch nicht vollständig erfüllt wurde.
Bei Dienstleistungen, die mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen werden, erlischt das Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung. Der Auftragnehmer weist den Verbraucher vor Beginn der Montage auf den Verlust des Widerrufsrechts hin.
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Auftragnehmer berechtigt, bei Zahlungsverzug Garantieleistungen bis zur Begleichung auszusetzen.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, wegen aller Forderungen aus dem Vertragsverhältnis Zurückbehaltungsrechte auszuüben.
Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers gemäß der geltenden Datenschutzgesetze (DSGVO, DSG). Näheres regelt die Datenschutzerklärung auf wirch.modproject.ch.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Korneuburg, Österreich, sofern der Auftraggeber Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Für Verbraucher gilt der gesetzliche Gerichtsstand am Wohnsitz des Verbrauchers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt (Salvatorische Klausel).
Änderungen dieser AGB werden dem Auftraggeber rechtzeitig mitgeteilt und gelten als genehmigt, wenn er nicht innerhalb von 4 Wochen nach Zugang widerspricht.
Wirch Montage · Markus Wirch
Marchfeldstraße 61, 2304 Mannsdorf an der Donau
support@wirch.modproject.ch · +43 664 142 1573
Für Mängel am Möbel selbst (Materialfehler, Herstellungsfehler, fehlende Teile) haftet ausschließlich der Hersteller bzw. Händler gemäß dessen Gewährleistungsbedingungen. Der Auftragnehmer haftet nur für Mängel, die auf die Montage zurückzuführen sind.
Fehlende oder beschädigte Teile, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, führen zu einer Unterbrechung der Montage. Der Auftragnehmer ist berechtigt, einen Ersatztermin zu vereinbaren, sobald die fehlenden Teile vorliegen. Mehrkosten durch Wartezeiten infolge fehlender Teile trägt der Auftraggeber, sofern er für deren Bereitstellung verantwortlich ist.
Ereignisse höherer Gewalt (Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen, Streiks, Ausfall kritischer Infrastruktur) befreien den Auftragnehmer für die Dauer und im Umfang ihrer Wirkung von der Leistungspflicht. Bereits erbrachte Teilleistungen sind anteilig zu vergüten.
Beide Vertragsparteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei, die im Rahmen der Vertragsanbahnung oder -durchführung bekannt werden, nicht an Dritte weiterzugeben, sofern keine gesetzliche Offenlegungspflicht besteht.
Unbeschadet zwingender Verbraucherschutzvorschriften ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag das sachlich zuständige Gericht in Korneuburg, Österreich, wenn der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Verbraucher mit Wohnsitz in der EU können Klagen auch vor dem für ihren Wohnsitz zuständigen Gericht erheben. Es gilt österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Erfüllung des Vertrages Subunternehmer einzusetzen. Er bleibt für die ordnungsgemäße Erbringung der Leistung verantwortlich. Subunternehmer sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.
Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform (E-Mail genügt). Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Der Auftragnehmer kommuniziert in der Regel per E-Mail an die vom Auftraggeber angegebene Adresse.
Verbraucher im Sinne des KSchG haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die 12-monatige Montagegarantie des Auftragnehmers ist eine freiwillige Zusatzleistung und schmälert gesetzliche Rechte nicht. Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular werden Verbrauchern bei Fernabsatzverträgen mit der Auftragsbestätigung übermittelt.
Die montierten Möbel verbleiben im Eigentum des Auftraggebers bzw. des jeweiligen Lieferanten. Der Auftragnehmer erwirbt kein Eigentum an den montierten Gegenständen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Zugangsdaten, Schlüssel und vertrauliche Informationen des Auftraggebers vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
Bei behördlichen Anordnungen (Lockdown, Zutrittsbeschränkungen) werden Termine verschoben, ohne dass dem Auftraggeber Stornokosten entstehen, sofern der Auftragnehmer nicht gerade verfügbar ist.
Diese AGB gelten ab August 2026. Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültige Fassung.
Auftragnehmer: Wirch Montage, Markus Wirch, Marchfeldstraße 61, 2304 Mannsdorf an der Donau, UID: ATU78901234, Tel.: +43 664 142 1573, E-Mail: support@wirch.modproject.ch
Auftraggeber: Die in der Auftragsbestätigung genannte Person bzw. das genannte Unternehmen.
Ergänzend gelten das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB), das Konsumentenschutzgesetz (KSchG), das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) sowie die einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung, soweit anwendbar.
Reklamationen sind unverzüglich nach Entdeckung des Mangels schriftlich (E-Mail genügt) an support@wirch.modproject.ch zu richten. Der Auftragnehmer wird gemeldete Mängel innerhalb angemessener Frist beheben. Verbraucher können sich an die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte der WKO wenden.
AGB-Version 1.0, gültig ab August 2026. Änderungen werden dem Auftraggeber mitgeteilt. Widerspricht der Auftraggeber nicht innerhalb von 4 Wochen, gelten die geänderten AGB als angenommen.
Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich können Klagen am Wohnsitz des Verbrauchers oder am Sitz des Auftragnehmers erheben. Der Auftragnehmer kann Verbraucher nur am Wohnsitz des Verbrauchers verklagen.
Vertragssprache ist Deutsch. Korrespondenz erfolgt in der Regel per E-Mail auf Deutsch. Übersetzungen dienen nur der Information.
Fragen zu diesen AGB: Wirch Montage, Markus Wirch, Marchfeldstraße 61, 2304 Mannsdorf an der Donau, support@wirch.modproject.ch, +43 664 142 1573.
Der Auftraggeber darf während der Vertragslaufzeit und 12 Monate danach keine Mitarbeiter des Auftragnehmers abwerben oder direkt beschäftigen, die am Projekt mitgewirkt haben. Ausgenommen sind Stellenanzeigen allgemeiner Art.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle tritt eine dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommende wirksame Regelung.
Diese AGB gelten für alle Montagedienstleistungen von Wirch Montage in Österreich, sofern nicht individuelle schriftliche Vereinbarungen Abweichendes regeln.
AGB Wirch Montage, Version 1.0, August 2026. Veröffentlicht auf wirch.modproject.ch/agb.html
Bei Fragen zu diesen AGB wenden Sie sich bitte an support@wirch.modproject.ch oder +43 664 142 1573.